木工劳务分包合同范本免费下载(劳务分包协议有哪些重点注意事项)
内容导航:
Q1:木工承包合同怎么签
原发布者:尚阅科技
合同编号:_________木工承包合同甲方:_________________________乙方:_________________________签订日期:______年_____月_____日木工承包合同甲方:(简称:甲方)乙方:(简称:乙方)经甲乙双方共同协商,甲方将项目工程以包工,包制模,铁钉,铁线,电缆,电锯电片及机械所有的电缆电线工具,包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工,为安全保质保量金,工程结束后给予返还.一,承包单价;乙方所承包的木工工程,其单价按建筑面积的()元/㎡(包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体),按此单价为最终结算价,甲方不另追加乙方任何费用,面积计算以图纸为准.二,承包范围;乙方按设计图纸,设计变更完成该工程所有的木工工程,(含附属零星工程木工及基础设施的制安,负责工程完工后,所有的模板,方条,顶木,步步紧,方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好).三,乙方负责:1.乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人,机械工具辅助材料,熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列,进度计划国家品质标准施工.2.服从项目管理人员及施工员统一指挥,调配和检查,遵守项目人员制定的各项规章制度,不准随意浪费甲方原材料,如发现乙方随意浪费,甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿.3.乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的,发现一次罚款5元,累次不改甲方有权单方面终止合同,乙方按实际完成工程量的60%结算,并自动退场.2.按合同约定按时支付工程款.年
希望可以帮到你 工厂承包合同协议 甲方(发包方):顺德市××镇××泡沫加工厂 甲方代表: 乙方(承包方): 经甲乙双方互相协商,甲方将顺德市××镇××泡沫加工厂承包给乙方经营。甲乙双方在平等、互利、自愿的基础上,签定如下协议:范文搜版权所有 一、承包方式 甲方将权属于甲方的××泡沫加工厂承包给乙方自产自销经营。承包期内,一切经营资金由乙方自筹;一切开支包括厂房租金、水、电费、税收费、卫生管理费等费用均由乙方负责支付,甲方概不负责。 二、承包期限 合同承包期限为一年,从2008年8月日起至2008年8月日止。合同期满后,如甲乙双方愿意,可继续签订承包合同。 三、承包费用 承包费用为100000元人民币(大写壹拾万元整)/年。乙方于每月5日前向甲方缴交承包款8300元,尾数在最后一个月结清;第一次缴交承包款时间为2008年9月5日前。如乙方逾期未缴交承包款,每日按拖欠总额的1收取滞纳金;超过20日未缴交承包款,甲方有权终止承包合同,并将乙方保证金不予退还。 四、安全责任 乙方应为工厂员工购买工伤保险。合同期内,一切安全事故由乙方负责,甲方概不负任何责任。 五、违约责任 乙方在合同签定后向甲方交纳30000元保证金。如有违约,则由违约方向另一方赔偿违约金30000元。 六、其它事项 1、甲乙双方签字后,此合同不受市场行情等任何因素影响,合同期内,任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退场等),则按违约处理。 2、甲方将原购买的其他厂的废泡沫(包括蚬华、福星、等)移交给乙方购买,但乙方不得自行与厂家重新洽谈价格或签订合同,如有价格等因素变动,必须及时通知甲方前去与厂家处理解决,否则按乙方违约处理。范文搜版权所有 3、甲方以前购买的厂货废泡沫,如受价格变动和其它因素的影响,导致一些厂货不能再继续购买的,甲方不负责任,不减少承包费。 4、乙方在经营期间,所有新找到的废泡沫货源和购买的废泡沫厂货,在合同期满后,必须连同以前的废泡沫厂货全部移交给甲方购买,并且乙方二年内不得在甲方工厂周围方圆30公里范围内开设废泡沫加工厂。 5、甲方负责提供一台泡沫拉丝机给乙方使用,维修费用由乙方负责。其它物品由甲乙双方在接交时签订清单,合同期满后乙方按清单将物品交给甲方,遗失或损坏的物品按价赔偿。 6、合同期内,如因现厂房不能继续租用或政府有关部门干涉的原因,导致乙方不能生产的情况下,由甲方负责协调有关关系或另外租厂房使用,乙方每月仍然按以前的厂租标准支付厂房租金;因搬厂房造成停工期间按270元/日扣减承包费。如甲方不能协调好关系,无法让乙方继续开工,则双方按终止合同处理并进行结算,此种情况不按违约处理。 7、如双方发生合同纠纷,须在甲方工厂所在地即顺德地区提出诉讼。 8、未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。 9、此合同一式两份,甲乙双方各持一份具有同等法律效力,签字生效。 甲方(盖章):顺德市××镇××泡沫加工厂 甲方代表(签名): 乙方(签名): 签定日期:年月日 (苏州-网友SAMCAO)
建筑劳务分包合同(防水工程)--简洁版--仅作参考施工合同(主体)范本--简洁版--仅作参考
建筑劳务分包合同(木工)--简洁版--仅作参考个人2010-04-0111:01:22阅读330评论0字号:大中小
劳务分包合同(模板工程)
甲方:省建筑工程有限责任公司
乙方:
为保证双方合法权益,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协调一致,订立本合同。
一、施工内容:
1、工程名称:
2、工程内容:模板工程
二、承包方式:
1、承包人工费按平米包干,每平方米建筑面积元(阳台面积按一半计算建筑面积)。
2、乙方自备工具、材料有:电锯、电刨子、白线、墨汁、水平尺、安全帽。
3、承包内容:
乙方所承担承包工程内的所有木工活(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活,待工程完工时,负责把钉子起完,木材放整齐。自焊楔余子,负责装卸返库。
4、管理内容:
1)遵守公司的各项规章制度,服从领导、听从指挥。
2)无论任何班组如有工人偷、盗工地材料,罚款及后果由承包人承担。
3)承包队所承包工程实行全过程管理,即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
三、合同工期:自年月日开工
至年月日竣工
四、质量标准:合格
1)、严格按设计要求施工,必须满足规范规定。
2)、对工程质量超出允许偏差,甲方对乙方严格处罚。
3)、造成严重后果的,发生的一切经济损失由乙方负责。
五、安全标准:安全无事故施工
1、严格执行安全操作规程,不违章作业。班长做好班前安全交底,做到“三不伤害”,杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工,发生伤亡事故除追究乙方责任外,并按有关规定罚款,造成经济损失及严重后果,乙方自负。
2、严格执行公司安全生产有关各项条例。
六、材料管理:
1、执行材料消耗定额。
2、限额领料,乙方必须指派专人领料。
3、超出限额消耗材料,用料不合理,材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担,甲方按原价从乙方承包费中扣取。
七、现场管理:
1、施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用,加倍从乙方承包费中扣取。
2、甲方负责乙方所有的材料运到现场,乙方负责卸车并入库,堆放整齐,文明施工。
八、付款方式:
施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款,待竣工验收达到质量标准,其材料消耗、工期、安全各项均达到要求标准后,付款总额达到70%,年底前再付20%,余下10%在次年7月1日前结清。
九、违约责任:
1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。
2、竣工验收后,如乙方达不到验收标准,扣罚承包费用的20%。
3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失,由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用,全部由乙方负责。
4、乙方未按合同工期完成者,每延误一天扣罚承包费2%。
5、若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工,工期相应顺沿。
十、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。
十一、本合同一式五份,甲方四份,乙方壹份,自双方签字盖章后生效。
合同终止条件:
1、乙方按甲方要求完成各项指标,甲方付清承包费后合同自然终止。
2、甲方中途辞退乙方或乙方中途不干,本合同随之终止。
甲方:乙方:
负责人:负责人:
2005年月日
Q2:劳务分包合同纠纷
只要有分包合同,而且劳务公司没有按照合同约定履行,那就是违法合同法的,只要不违法法律强制规定的合同都受法律保护。人工工资按照合同的约定,要求支付承包款,进行偿还。或者起诉要求履行合同。
劳务分包合同纠纷属于建设工程施工合同纠纷,现在已经被定性为不动产纠纷,根据民事诉讼法第三十三条第一款因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖。所以应当由建筑物所在地,就是工程所在地人民法院管辖。
Q3:施工合同、专业分包合同、专业承包合同、劳务分包合同的区别联系?什么是合同备案?为什么要进行合同备案
打个比方吧,比如一个小区10万平方米,开发商找两家总包单位施工,那么开发商和总包单位之间就要签订施工合同,但是并不是说所有工程都给总包做,比如一般门窗工程、精装修、室外小区道路、大小市政等工程,通常开发商考虑成本或是其他原因,会分包给专业施工单位来施工,开发商会和他们签订专业分包合同,(专业承包合同,应该是相对于专业施工单位来说的,应该是和专业分包合同已于的)。劳务分包合同,和开发商没关系,是总包单位和一些施工队、组等签订的,比如一个总包共分到5个栋号,他会按栋号签劳务分包合同,经常会按签订的施工队、组的特征来命名,比如1号楼是南通队、2号楼是江苏队等等,这样总包也好管理。合同备案是建委要求的,开发商和总包单位签订的总包合同需要备案,但是通常,备案的合同和实际签订的是两份内容不同的合同,这也是所谓的“黑白合同,或是叫做阴阳合同。
转承包关系
Q4:木工装修施工合同范本怎么写
给你一份合同,注意材料的采购,包工、包料等等。
装 修 合 同
甲方:南平市南港建筑装饰有限公司三明分公司
乙 方:
依据《中华人民共和国合同法》及装饰行业管理的有关规定,经甲、乙双方协商一致,在平等、自愿的基础上,甲方中国农业银行长汀金沙分理处木工托给乙方施工,为明白双方责任和有关事项,特定如下条款:
一、承包方式:单包工,该工程装修内容以甲方图纸设计项目为准(不包含甲方有偿提供清单内容),
二、工程质量:达到合格以上。凡由甲方自行采购的材料、设备,其质量问题有甲方负责。
三、工程期限:乙方自开工之日起25日内完成全部工程,
四、结算方式:按现场实际尺寸为准,以下为包工工资项目计价清单:如增加工程量(指报价清单以外的工程项目),按甲方确认的工程量和经双方协商确定的工程单价为准。
1、吊顶(含灯槽)按投影面积计算43元/平方;
2、铝扣板吊顶20元/平方;
3、背景墙58元/平方
4、高柜160元/米
5、矮柜150元/米
五、付款方式:工程开工十天后按完成工程量的45%支付工程预付款,在工程总结算后甲方必须付满实际工程总余额 95%的工程款,余下5%在保修期壹年内付清。
六、甲方责任:
1、审定施工设计图纸和施工技术指导,并提供装修设计图和施工图纸。如需乙方提供设计图纸和施工图纸应收设计费。审定后的施工方案所造成的返工,应补给乙方材料款及工资,如有特殊施工项目或特殊质量要求不属原施工范围内,双方应确认,由此增加的费用,由甲方承担。
3、工程完工时,应同乙方进行工程验收交接,验收合格后的20个工作日内进行工程总结算。
七、乙方责任:
1、组织施工人员安全有序的进行施工,按时按质按量完成工程任务。
2、严格按甲方设计图纸施工,认真听取甲方的施工意见,当工程质量不符合甲方设计要求时,乙方应立即免费整改。
3、施工过程中应做好影响周边环境的安全防范工作及邻里关系的协调。
八、违约责任:
1、如乙方因未按约定日期竣工,则乙方应自逾期之日起每日按500元向甲方支付违约金。
2、合同生效后,一方当事人擅自解除合同的,应当及时通知另一方,责任方应承担本合同总造价10%的违约金。
九、发生以下情形之一的,工期顺延:
1、工程量变化及设计变更。
2、不可抗力如自然灾害,政府规划,断水断电等人力不可抗拒的因素。
3、甲方同意工期顺延的其他情况。
4、甲方未履行本合同第五条(付款方式)以致影响工程进展的。
十、开工之日为甲方支付预付款的次日。
十一、在施工过程中分下列阶段进行验收:
1、材料验收
2、隐蔽工程验收
3、竣工验收
3-1工程完工后,甲方在接到乙方验收通知两个工作日内同乙方进行工程验收交接。双方在《工程验收单》上签字/盖章后,该工程验收合格。
3-2 不能在乙方指定的时间内前来验收,甲方应及时通知乙方,经乙方同意后可另行择定日期。但总的验收时限最长时间不得超过10个工作日。
十二、未尽事宜,有待双方共同协商。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方负责人(签字): 乙方负责人(签字)
南平市南港建筑装饰有限公司三明分公司
日期: 年 月
日
甲方:_________ 乙方:_________ 甲方将_________工程的施工任务交给乙方,代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任,经双方讨论认可,达成如下协议: 一、工程名称:_________ 二、工程地点:_________ 三、甲方责任: 1、甲方负责办理施工项目各种手续。 2、负责乙方施工的各种机械设备。 3、帮助解决工程上的疑难问题。 4、督促乙方搞好安全。 5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。 四、乙方责任: 1、完成业主与建设方签订的施工合同。 2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。 3、负责工地上的资金支配权。 4、负责工地上的机械设备管理与维修。 五、核算: 本公司各工地单独核算、亏盈自负,建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。 六、资金与帐务管理 各工地上交总价款的配合费_________%,属公司行政管理人员的工资费用。 七、缴款时间: 各工地不管建设方欠款中国,必须分两次收完,主体实付一半,初验前必须付清。 八、工程验收: 乙方必须注意工程质量、安全,作到百年大计,质量第一的原则,服从甲方行政管理,接受甲方对质量、安全的监督检查。 九、资料: 乙方房屋竣工后,必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。 十、本协议一式四份,双方各2份。 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ _________年____月____日 _________年____月____
Q5:劳务分包协议有哪些重点注意事项
商周详诚回复您:
根据工作时的实际情况整理,可能并不全面,希望对你有帮助!
1.总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。这样的合同,根据《最高人民法院若干审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条和《合同法》等规定被认定为无效合同。合同无效后的处理:如果劳务分包企业提供劳务的工程合格,劳务分包企业依据《解《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第2条的规定,请求劳务费的应当得到法律支持。如果仅仅因劳务分包企业提供的劳务质量不合格引起的工程不合格,劳务分包企业请求劳务分包合同约定的劳务价款的,将得不到法律支持,并且,还应承担相应的损失。
2.总承包企业或专业承包企业与劳务分包企业以劳务分包合同的名义签订的实质上的工程分包合同。这种合同将依据合同的实际内容及建设施工中的客观事实,及双方结算的具体情况,来认定双方合同关系的本质。其中有的可能会被认定为工程分包合同,那么就要按照工程分包合同的权利义务,来重新确认双方的权利义务。
3.工程分包企业以劳务分包合同的名义与劳务分包企业签订的实质上的工程再分包合同。这种合同将被认定为无效。
工程分包企业因此种行为取得的利润将被法院依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第4条的规定收缴,或者由建筑行政管理机关作出同样的收缴处罚。