建筑工程劳务合同范本免费样本(农民工包工头合同劳务合同)

建筑工程劳务合同范本免费样本(农民工包工头合同劳务合同)

内容导航:

Q1:建筑施工劳务合同

内容来自汉玛智慧

劳务实名制考勤系统可以帮助单位实现劳务关系科技化,搞定最根本的劳务人数管理困难。劳务实名制考勤系统可以符合建设施工公司的劳务人数数据收集、共享与运用,监视顺序管理,减低劳务纠纷的隐患。劳务实名制管理系统集多功能于一体,能够做到达到建设施工公司信息管理、安全管理包括跟踪解析等业务领域的规范,打造出满足时代规范要求的智慧工地。

1、项目根本信息管理

建设系统根本个人档案,实名制考勤系统能够做到配置各分包企业人口编号规律,全自动转变成人员数量编号,也可设定手动录入的人脸。

2、劳务人员数量实名登记注册管理

对进场务工的劳务人口推行进场备案,及其个人居民身份证信息数据、工号、所属分包企业、班组、工种分类、进场日期、安全帽号、是否有效证件处理、是否签订合同等。

3、报表管理

劳务实名制考勤系统可创建人员数量名单、进场情况表、离场情况表、出勤表、工资发放情况表、即时刷卡记录表、刷卡率剖析表、刷卡高清图片比对表等,快捷消费者推行查找。

4、安全教育管理

劳务实名制考勤系统可自定义安全教育类型,系统内能够即时查找劳务人员数量接纳各类安全教育境况,发现未参加安全教育人口,对未参加教育人口局限进门授权。

5、设备数据

运用摄像考勤一体机做为认别终端,运用高清摄像机跟劳务主控设备做为判别终端,应用人脸识别终端机做为判别终端。

6、违规违纪管理

手持巡检仪登记注册违规数据信息,拍照违规图片取证,打印违规单。严重违规者设定黑名单,黑名单全系统通告。

7、劳务合同管理

实名制考勤系统会自动化套打各类合同及文件数据,给予劳工合同示范文本,便利单位实行内容的录入的人脸。

8、黑名单管理

将违反企业或项目要求的劳务个人跟建设施工队伍定义只为用工黑名单,一切的黑名单数据在各项目与总部平台之间数据共享,即只要被设定只为黑名单的个人或队伍到任意的项目上都会探测出其曾被设定为了黑名单,项目部来源于公司的规范要求选用对应的料理模式。

9、宿舍管理

劳务实名制考勤系统可以录入的人脸宿舍信息数据,查看入住登记注册跟入住明细。

10、工资管理

经过实名制考勤系统的工资管理模块,刷卡调取工资信息数据,下次刷卡证实工资,同一时期系统照像保存领取场地照片。

Q2:建筑业劳动合同范本(标准版)

饿了么事件敲响劳动保障警钟:严禁用劳务合同代替劳动合同!-工保网

在劳动用工制度戳中社会痛点之际,各行各业为保障从业者基本劳动权益也不断做出努力。2020年12月30日,住房和城乡建设部、人力资源社会保障部等12部门联合印发《住房和城乡建设部等部门关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》(以下简称《意见》),提出到2025年“建筑工人权益保障机制基本完善”、到2035年“建筑工人权益得到有效保障”的工作目标。

截至2020年6月底,建筑业从业人数4120.9万人。其中,建筑产业工人作为我国产业工人的重要组成部分,也构成了建筑业发展的基础。其所面临的劳动合同签订率低、权益保障不到位等问题,都制约着建筑业的发展。

从骑手事件看,此次《意见》在落实劳动合同制度、落实工伤保险制度、强化职工保险制度三方面的部署,将有力改进建筑行业劳动用工制度,保障建筑工人合法权益。

1、落实劳动合同制度

由于工作灵活性大、人员流动性强以及临时用工传统等原因,建筑工人与用人单位往往并不签订长期的劳动合同,多为劳务派遣公司代替用人单位招聘工人进行派遣,或由劳务分包企业与建筑工人签订劳务合同。而只有在签订劳动合同的前提下,用人单位才可能为建筑工人办理社会保险(包括工伤保险);未签订劳动合同,也就未参加工伤保险,饿了么外卖员发生工伤事故后的纠纷由此而来。

为此,《意见》围绕用人单位、施工单位、主管部门三方主体进行了规范。依据《意见》,用人单位应与招用的建筑工人依法签订劳动合同,并依法规范劳务派遣用工,严禁用劳务合同代替劳动合同。结合建筑工人实名制管理,《意见》要求施工总承包单位或者分包单位不得安排未订立劳动合同并实名登记的建筑工人进入项目现场施工。《意见》还要求主管部门制定推广适合建筑业用工特点的简易劳动合同示范文本;并要求劳动监察部门加大执法力度,督促企业与建筑工人签订劳动合同。

不难发现,《意见》一方面以劳动合同文本为抓手规范用人单位与建筑工人之间的权利和义务关系,旨在从源头减少劳动合同纠纷;另一方面从事前的招用环节、事中的进场环节、事后的监察环节强化劳动合同签订管理,全面落实劳动合同制度。

2、落实工伤保险制度

2004年起施行的《工伤保险条例》使得工伤保险成为强制实施险种,《建筑法》也规定:建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险,缴纳工伤保险费。而此次饿了么外卖骑手在劳动中未获得工伤保险保障,也揭开了工伤保险参保率的面纱。

为确保工伤保险覆盖施工现场所有建筑工人,《意见》规定:对不能按用人单位参加工伤保险的建筑工人,由施工总承包企业负责按项目参加工伤保险。通过构建按单位参保和按项目参保相互补充的工伤保险缴纳机制,《意见》着力健全与建筑业相适应的工伤保险参保缴费方式,保障建筑工人合法劳动权益。

针对现实中用人单位与建筑工人在签订合同时约定“自愿放弃在企业所在地社保机构缴纳应由其本人依法缴纳的部分社会保险费用,也承诺自愿放弃公司为其缴纳社保费,并不要求公司承担任何损失”的情况,为避免农民工放弃自身权益,《意见》还提出:大力开展工伤保险宣教培训,促进安全生产,依法保障建筑工人职业安全和健康权益。

3、强化职工保险制度

事实上,不仅工伤保险,用人单位在为建筑工人参加养老保险、医疗保险、失业保险和生育保险等社会保险时都存在参保率低的情况。而《劳动合同法》规定,企业作为用人单位应在与劳动者订立劳动合同时为其缴纳社会保险费用。对此,《意见》强调:用人单位应依法为建筑工人缴纳社会保险。

另外值得注意的是,《意见》还鼓励用人单位为建筑工人建立企业年金。企业年金是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上,自主建立的补充养老保险制度。作为对国家基本养老保险的重要补充,企业年金的建立将在更大程度上保障建筑工人权益。

在我国,《建筑法》还鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。如《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)规定:发包人和承包人应依照法律规定为其施工现场的全部人员办理工伤保险;发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险。

因此,在确保工伤保险覆盖施工现场所有建筑工人的基础上,用人单位亦可投保意外伤害保险作为施工场所内人员的工伤保险的补充。另外,雇主责任险、安全生产责任保险也是分散用人单位工伤风险、保障建筑工人合法权益的高效选择。

围绕到2025年“建筑工人权益保障机制基本完善”、到2035年“建筑工人权益得到有效保障”的工作目标,《意见》还从健全保障薪酬支付的长效机制、持续改善建筑工人生产生活环境、引导建筑工人通过合法途径维护自身权益等方面作出部署。这将全面保障建筑工人权益,增强建筑工人获得感、幸福感、安全感,为建筑业持续健康发展提供更有力的人才支撑。

Q3:劳务承包协议怎么写啊

劳务承包合同范本 劳务承包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方) : 兹有乙方现承包甲方发包的 装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包内容:工作量清单。 4、承包范围:水电工、木工、漆工、瓦工。 5、承包方式:包清工,电动工具及零配件由乙方自备。 6、质量要求:GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》、 DB31/30-2003《住宅装饰装修验收标准》。 7、工期要求: 年 月 日至 年 月 日。 二、甲方工作: 1、甲方指派 为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。 2、负责向乙方提供临时水电。 三、乙方工作: 1、乙方 为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。 2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。 3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。 四、关于质量的约定: 1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。 2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺 延。 4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。 五、关于工期的约定: 1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。 2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。 3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。 六、关于价款和结算的约定: 1、双方商定本工程合同承包价格 元(人民币)。 2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。 3、付款方式: a、开工后8日内,甲方付款30% 元作为乙方的前期进场费。 b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款30% 元 c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15% 元。 d、竣工验收合格后,甲方付款20% 元。 e 、余款5% 元待壹年保修期满后结清。 七、关于材料的约定: 1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。 2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。 3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。 八、关于安全生产的约定: 1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。 2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。 3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。 九、关于违约责任的约定: 1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。 2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。 3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。 4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜 ,双方友好协商解决。 甲方(签章): 乙方(签章): 年 月 日

Q4:农民工包工头合同劳务合同

首先,质量事故责任不能全在劳务队伍:1、签订合同时他们没有相应资质你们知道。2、施工过程中你们的质检工程师应对各道工序进行检验,合格后方可进行施工。发生这样的质量事故其实你们应该负主要责任的。

其次,劳务费用结算应该按照合同相关条款进行结算。工人工资远远超过劳务费用你们可以让包工头确认一下工程量,然后按合同结算,必要时可以诉讼至法院。

不过现在工程的劳务分包,总包有义务监督分包商发放民工工资,如果这个人找不到的话,你们有可能还得代民工头发放民工工资。

施工不合格肯定要负责,但只能根据合同条款扣。超出的劳务费也要根据合同,要是合同没明确,就比较麻烦了。

朋友,劳务合同不用什么范本,只要逐项说明共同协议就可以,但是你一定要在上面的条款上按合法理由签署,尤其是“劳务”“劳动”它们要分开,因为在以后有纠纷的时候法律对劳务和劳动不是一个法规,在赔偿上也大不相同,另外要注意!合同上要把“承包”和“承揽”写明白!此项条款同样在法律上是不同概念。

Q5:建筑工程合同范本

建设工程合同属于承揽合同的特殊类型。建筑工程合同是指一方约定完成建设工程,另一方按约定验收工程并支付一定报酬的合同,包括工程勘察、设计、施工合同,签订建筑工程合同应当采用书面形式。

【法律依据】

《民法典》第七百八十八条

建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

第七百八十九条

建设工程合同应当采用书面形式。

第七百九十二条

国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。

具体的范文模板

链接:https://pan.baidu.com/s/1coi4hCcpSHQ8IorKwhCCwg

 提取码: 2c7h