劳务分包合同模板免费（请问测绘分包合同到哪里找?谁能给个范本看看）
内容导航：
Q1：上海市总包单位如何和分包劳务签订房屋建筑工程劳务分包合同
首先你的叙述不是很清楚如“去建筑建材业备案”不知道什么意思？
第二、建筑法对资质纠纷处理的规定如下：
1）建设工程施工合同具有下列情形之一的，认定无效：
承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
2）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的处理：
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：
修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；
修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。
因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。
承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。
第三、本公司是否对该项目有承包资质，如果本公司资质等级要求满足项目要求，是可以将项目劳务分包的；
第四、如果劳务分包单位没有承包资质，从法律的角度讲其合同属于无效合同，可以参照第二点解决问题。（承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。）
第五、说句蠢话劳务分包不可以找个有资质的公司挂靠么？
其实对于此类的问题,已经很普遍了.去找资料的话建议你去百度文库里面收集,但是我个人看法是,这些东西归根到底就是怎么把工地的方方面面管理好对吧. 在整个管理体系当中,管理制度起到的是一个辅助的作用,.更重要的是工地管理方法上的改善.日前,中建3局与维景科技达成合作协议, 双方共同打造一个动态监管管理模式. 以手持式3g监控为核心支撑体系.打造远程实时管控工地管理方式.号称一天管理十个工地不再烦恼.在家里,在出差,在办公室.不用去工地现场就能实时查看到现场画面.说实话,我真心佩服这个设计者,为管理者真的解决了很多问题.你可以去了解下
Q2：物流劳务承包协议书怎么写
合作协议 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，确定乙方为甲方的特约物流公司，现就长期合作事宜达成如下协议： 一、合作期限： 自________年_____月_____日至________年_____月_____日。有效期_______年。 二、快递范围及价格 1、范围及价格表 单位：元 序号 始开地 到达地 市场价 合作价 备注 1 2 3 其他地区 以当时市场价为准 2、价格 当市场价格下调时，乙方给予甲方的合作价也应相应的下调。乙方应承诺给甲方的合作价应低于同范围的市场价或给其他公司的价格。否则，一经发现，乙方应退还给甲方当次运费的差价，并赔偿当次运费的50%给甲方作为违约金。 三、甲乙双方权利与义务 1、甲方需发送快递时，乙方应按甲方提出的时间，准确、快速地送达目的地。 2、甲方交付给乙方快递后，乙方有义务在运送期间保管好甲方的物品，如出现损坏、丢失等情况，乙方应赔偿相应经济损失。 3、甲方应按照与乙方约定的结算方式，按时予以结算。 四、附件 1、甲乙双方应共同遵守本协议中规定的条款，甲乙双方若发现对方的行为严重违反本协议条款，严重违背商业道德或损害对方利益，违约方应承担给另一方所带来的一切损失。 2、甲乙双方对本协议有关事宜发生争执，应协调解决，协商不成应通过当地仲裁委员会仲裁或诉讼解决。 3、本协议期满后自行终止，如双方继续合作可以续签。 4、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。 甲方： 乙方： 公司代表(签字)： 公司代表(签字)： 地址： 地址： 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日
你们的这个合同要怎么样才能掉出来，通过传真机可以出来吗。
Q3：谁有好的建筑劳务分包合同 是模板的
建设部、工商总局联合发布的建设工程劳务分包合同示范文本
GF-2003-0214
http://gdcic.net/Download/text_sf/23.doc
各省市一般只有《*省建设工程总承包、专业分包合同示范文本》，而且地方示范文本与全国示范文本大同小异。
建设工程专业律师 刘文广
Q4：房屋建筑工程劳务分包合同范本怎么写
你好，你问的这个问题很专业。应注意：1、相对方要有劳务资质，这是劳务分包的合法前提；2、注意区分劳务分包和违法分包或工程转包，劳务分包是合法的，违法分包或工程转包是违法的；3、写明权利义务中，尤其要注意安全生产的权利义务，可以约定
Q5：请问测绘分包合同到哪里找?谁能给个范本看看
工程施工劳务分包合同(范本)
工程承包人：
劳务分包人：
鉴于 (以下简称“业主”)为修建 工程项目，已与工程承包人签订总承包合同文件(含标前会议纪要和补遗书)，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包人资质情况
1．资质证书号码：
2．发证机关：
3．资质专业及等级：
4．复审时间及有效期：
二、劳务分包工程范围及提供劳务内容
1．工程名称：
2．工程地点：
3．劳务分包内容：《劳务分包工程量清单》所列示的工程量
三、分包工作期限
开始工作日期： 年 月 日；
结束工作日期： 年 月 日；
总日历工作天数为： 天。
四、工程质量标准
按承包人与业主所签订总承包合同有关质量的约定、国家现行的《公路工程施工技术规范》和《公路工程质量检验评定标准》，本工作必须达到质量评定 等级。
五、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1．本合同；
2．本合同附件；
3．本工程施工总承包合同。
十六、任务调整或重新划分 为确保本合同工程的土石方平衡、工程的均衡施工及保障总体施工进度的需要，承包人有权对土石方调运或其它工程作统筹安排，劳务分包人应无条件服从承包人的调配，由此而产生的费用已全部包含在附后的《劳务分包工程量清单》单价中。必要时，承包人有权对劳务分包人的任务作重新划分，劳务分包人应无条件服从，并不得以此作为向承包人索赔的理由。 十七、交工验收、质量缺陷责任期 1．劳务分包人应确保完成施工项目的质量，应符合本合同约定的质量标准。承包人和监理工程师对隐蔽工程验收结果或业主交工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失，否则承包人进行修复，发生的费用在劳务分包人质保金中扣除。 2．工程完工后，劳务分包人应留专人留守至业主统一组织双方及监理工程师等有关部门进行交工验收，并以业主组织的整个工程的交工验收的时间作为本劳务分包工程的质量缺陷责任期的起点，计算劳务分包方的质量缺陷责任期。本工程质量缺陷责任期为 年。缺陷责任期内，劳务分包人应对所承担工程的质量缺陷进行无偿负责返工和修复。 3．质量缺陷责任期未满或质量缺陷责任期虽满足但因业主或其它原因尚未支付给承包人质量保证金或其它暂扣款，劳务分包人不得以任何理由向承包人索要业主所扣留的款项。待业主支付给承包人后，承包人在30日内支付给劳务分包人。 十八、履约担保、质量担保及税费 1．在本合同正式签约前，劳务分包人应按所承担劳务分包工程总额的 %向承包人缴纳履约保证金，并于指定的时间内存入承包人指定的银行。承包人应在业主组织交工验收颁发合格证书之日起10日内退还劳务分包人履约保证金。 2．劳务分包人所承担分包工程的质量保证金比例按业主扣收承包人质量保证金的比例，由承包人负责在劳务分包人的月支付报表中扣取。 3．本劳务分包工程涉及到的建安营业税及附加、工程一切险、第三方责任险，由承包人负责并承担费用。其余税费由劳务分包人自行办理并承担其费用。 十九、违约责任 1．当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任： ⑴工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务尾款时，应按同期银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息。 ⑵工程承包人不按约定履行合同的其它义务时，工程承包人应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人的工作时间。， 2．当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任： ⑴当劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付 元的违约金，以总额 元为限。 ⑵劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务分包人应向工程承包人支付 元的违约金，因此给工程承包人造成的损失应予赔偿。 ⑶劳务分包人不按合同约定履行合同的其他义务时，劳务分包人应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。 3．一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 二十、争议 1．工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程承包人法人所在地广汉市人民法院起诉。 2．发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好己完工作成果： ⑴单方违约导致合同确己无法履行，双方协议终止合同； ⑵调解要求停止合同工作，且为双方接受； ⑶法院要求停止合同工作。 二十一、禁止转包或再分包 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，工程承包人有权单方面解除合同，并要求劳务分包人赔偿因此而造成的一切损失，劳务分包人将依法承担责任。 二十二、不可抗力 1．本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。 2．不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。 3．因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担： ⑴工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担； ⑵工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其各自所在单位负责，并各自承担相应费用； ⑶劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担； ⑷工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担； ⑸工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担； ⑹延误的工作时间相应顺延。 4．因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 二十三、合同解除 1．如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。 2．如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬。 3．如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。 4．若劳务分包人工期不能满足合同要求或多次发生质量事故、安全事故，或不接受承包人现场管理和技术人员指挥，危及或将要危及承包人的经济利益和信誉时，承包人有权单方面终止本合同，并收回劳务分包人所承担的劳务分包工程，由此产生的双方的一切损失均由劳务分包人承担。 5．台同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付己完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 二十四、合同终止 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。 二十五、合同份数 本合同正本一式二份，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本 份，工程承包人执 份，劳务分包人执 份。
<< 上一篇
下一篇 >>