员工劳务合同书样本(建筑装饰装修劳务分包合同范本)
内容导航：
Q1：劳务合同怎么写
你要劳务合同还是劳动合同范本？
劳务合同范本如下：
甲方： 法定代表人或委托代理人：___________________ 注册地址：_________________________________ 通讯地址：_________________________________ 邮政编码：____________
乙方：姓名__________性别_________ 居民身份证号码___________________ 出生日期_________年______月______日 家庭住址_____________________________________ 邮政编码______________ 户口所在地_______省（市）_______区（县）__________街道（乡镇） 通讯地址______________________________________ 邮政编码______________ 电话_____________ 鉴于乙方为退休人员，不具备劳动法律关系的主体资格。
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。
第一条 本协议期限为________年。本协议于_______年_____月_____日生效，至______年______月____日终止。
第二条 乙方承担的劳务内容、要求为：_____________________________ ___________________________________________________________________。
第三条 乙方提供劳务的方式为：
第四条 乙方认为，根据已方目前的健康状况，能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。
第五条 乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括：。
第六条 甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间： _______________________________________________________________。
第七条 乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。
第八条 发生下列情形之一，本协议终止：一、本协议期满的；二、双方就解除本协议协商一致的；三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
第九条 甲、乙双方若单方面解除本协议，仅需提前一周通知另一方即可。
第十条 本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。
第十一条 甲乙双方约定，甲方为乙方购买一张新华人寿保险股份有限公司_________意外伤害保险卡，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本协议期限相同。
第十二条 乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。
第十三条 依据本协议第九条、第十条约定终止或解除本协议，双方互不支付违约金。
第十四条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十五条 本合同首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。
第十六条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（公 章） 乙方（签 章）日期： 年 月 日 日期： 年 月 日乙方家属意见（要求乙方之配偶或成年子女填写）
签字：与乙方关系 身份证号码
Q2：公司与包工头（小老板）之间签什么合同好？
是承包合同。需要有资质的法知人签订有效，与个人签订的承包合同一般是无效的。
包工头是指工程承包商，能把一项工道程成本控制在工程建设方发包价以内就可以挣到钱，一般属于建筑、内装修行业。
承包合同以完成一定的工作为目的。 在承包合同中，承包人应按照与定作人约定的标容准和要求完成工作，定作人主要目的是取得承包人完成的工作成果。
你好：
如果有基本的工作事实是可以认定承包关系的。认定了承包关系，对方无故不履行，可以要求其承担相应的法律责任。
各地建委都有固定格式的劳务分包合同。
签：1、施工协议，2、安全生产责任状 即可！
Q3：建筑装饰装修劳务分包合同范本
建筑装饰装修劳务分包合同范本1
发包方： (以下简称甲方)
分包方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》，甲方将承建的 ___工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：
二、建筑面积： _________平方米
三、工程总金额： _______元
四、工程期限：___ 年___ 月___ 日至___ 年___ 月___ 日
五、质量等级：
六、工程款支付：开工一月后付 ___万元，其余待工程完工后___ 付清。
七、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%，技工持证率85%，平工持证率60%。
八、分包工程质量必须全部合格，质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。
九、分包工期：乙方进场后按项目下达的生产工期施工，每延长一天，罚款 元，以此类推。
十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。
十一、临时设施水、电费由___ 方承担。
十二、乙方必须与农民工签定劳动用工合同。
十三、乙方必须严格按照《劳动合同法》和建设部关于《建设领域农民工工资支付暂行办法》等法律、法规的规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣工资，工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。
十四、本合同未尽事宜，双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。
十五、本合同一式 ___份，甲方持 ___份，乙方持___ 份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
现场代表： 分包商：
___ 年___ 月___ 日 ___ 年___ 月___ 日
建筑装饰装修劳务分包合同范本2
为了明确双方在施工分包合作过程中的权利关系，本着互利互惠的原则，经友好协商，签订本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程内容：
1、内粉： 瓷砖
2、外墙：
3、屋面：
4、散水：
5、楼梯：
6、地面：地砖
7、外架：拆除外架及井子架，归位及装车。
8、一切按图施工。
三、总包职责：
1、做好施工前的一切准备工作，为分包提供良好的施工条件。
2、施工前向分包进行技术交底，安全教育，施工中进行指导。
3、向分包下达作业计划监督施工质量，督促分包如期完成任务，工完场清。
四、分包职责：
1、坚决服从总包的指挥安排，保质保量，如期完成任务，要视其对下道工序的影响程序予以计划，按顺序操作施工。
2、坚决要教育分包人遵守法纪，遵守总包和建设单位的各项规章制度，违章责任自负。
3、按照国家现行质量标准精心施工，由于分包原因而发生质量问题及工费由分包承担。
4、经常对其人员进行安全教育，执行安全生产法的规章制度，出现了不安全事故由分包承担一切责任，负责处理。
5、妥善保管使用供的床板、工具发生损坏或丢失，要按价赔偿。
6、工完场清，不留尾巴，材料及时清理，随清随用。
7、对材料浪费，当天必须开处罚单，不必分包签字。
五、工程施工造价及付款方式：
1、本协议为包工不包料，按原图建筑面积计算，每平方米人民币______ 元，不含一切税费。
2、施工及进场先做样板间，在外粉底槽内粉完成后付伍万。初验后，付总工程款的70%，大白刮完后，付总工程款的95%，留5%的保修金，从竣工日计算，一年内付清。
3、一层的混凝土垫层已做完，按每平方米8元在分包方里扣除。
六、安全：
分包人员在甲方专职安全员的监督下，严格按照安全规范施工，分包兼职安全员对各个作业面进行巡查，清楚安全隐患，杜绝不安全事故发生，发生不安全事故，分包自行负责。
七、质量：
分包人员进入工地，甲方技术人员给分包各班组进行施工技术交底，分包必须按现行的施工规范进行验收标准施工，保证合格率100%，内粉三遍成型。
八、施工人员居住管理及工具：
总包提供三间民房，其余不提供。总包提供搅拌机一台，不提供其它小型工具。
九、如分包方在施工中与总包方发生纠纷，总包方有权终止合同，按总工程量的40%给分包方结账。本工程没有零工。
十、本合同一式两份，双方签字后生效。
总包：
电话:
分包:
电话：
___ 年___ 月___ 日
建筑装饰装修劳务分包合同范本3
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据甲方与业主签订的总承包合同等有关文件，现甲方将承建的 项目 工程劳务部分分包给乙方，乙方已派人踏勘施工现场，全面了解该工程的施工场地现状，工期质量要求。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定结合本工地的具体情况，签订本劳务分包合同。
一、 工程项目
1.1 工程名称：
1.2 分包工程范围：
1.3 施工地点：
1.4 承包方式：提供劳务分包。
二、劳务承包方式及劳务分包单价
2.1 本劳务分包合同采用固定包干单价承包方式。根据约定施工范围内施工项目具体情况，甲、乙双方共同协商确定完成施工项目。
2.2 工程所需主要材料由甲方向乙方供应，乙方负责施工;辅助材料包含在人工费综合单价中，不另外计价。
2.3 工程施工所需的大型机械设备由甲方统一配备，小型设备、工具(如铲、斗车、批荡用灰板、铝合金尺等)由乙方自备，且不再另外计价。
2.4 该工程劳务分包人工费包干单价已包含由乙方完成工程项目施工所需的人工费(包含工资、劳保福利、安全保险、进退场费、加班费及各项奖金和补贴在内
Q4：建筑分包劳务协议怎么写，求，急
展开全部
建房协议书
建房房主： （以下简称甲方）
建筑承包方： （以下简称乙方）
双方经过友好协商，共同达成如下合同条款。
建筑要求
甲方宅基地建房东西长为16.9米，东头宽为8米，西头宽为10.8米。承包给乙方建筑，第一层面积169平方米为框架结构，二层、三层分别是159平方米为砖混结构，屋顶为瓦屋面，顶层砖墙不超过0.5米，以上建筑不包括：内外墙砖、地板砖、水、电等工程。
甲方权利及责任
甲方给乙方提供水、电、沙石、砖等建筑材料，并保证施工期内的需要。
乙方建筑工具进场后，由甲方看管，丢失被盗由甲方承担
施工图纸有甲方提供，施工方案由甲乙双方共同协商，协商期间不耽误工程进度。
乙方权利及责任
乙方负责建房所需工具，机械、模板等建筑用品。
按图施工或与甲方协商施工保证工程质量。
安全施工：承担由于乙方安全不力造成事故的责任和因此发生的费用
建筑款与结算方式
甲方按实际建筑面积每平方米100元支付给乙方。
2、付款方式：乙方开工后，甲方预付工程款5000元，基础完工后预付工程款10000元，一层主体完工后预付款5000元，二层主体完工后付工程款10000元，三层主体完工后付工程款10000元，工程全部完工后余款全部付清。
五、 本协议条款甲乙双方签字后生效，在竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付给甲方后即告终止。
六、本协议正本两份，具有同等效力，由甲乙双方签字后分别保存。
甲方：
乙方：
年 月 日
展开全部
这种合同都是要收费的，除非你找那种糊弄的网上范本。
展开全部
建设部好像已经明文规定不能转分包了.
1.写明原来的劳务分包合同编号或将原合同附在本合同之后；
2.写明终止劳务分包的原因，双方自愿终止等等，写明终止的时间或条件；
3.合同终止后的交接事宜等最好能在双方协商后写明；
4.双方签字，盖章
Q5：建筑工程劳务分包合同有哪些范本
<< 上一篇