劳务分包合同模板免费?木工承包合同?

劳务分包合同模板免费?木工承包合同?

内容导航:

Q1:建筑分包劳务协议怎么写,求,急

  建房协议书

  建房房主: (以下简称甲方)

  建筑承包方: (以下简称乙方)

  双方经过友好协商,共同达成如下合同条款。

  建筑要求

  甲方宅基地建房东西长为16.9米,东头宽为8米,西头宽为10.8米。承包给乙方建筑,第一层面积169平方米为框架结构,二层、三层分别是159平方米为砖混结构,屋顶为瓦屋面,顶层砖墙不超过0.5米,以上建筑不包括:内外墙砖、地板砖、水、电等工程。

  甲方权利及责任

  甲方给乙方提供水、电、沙石、砖等建筑材料,并保证施工期内的需要。

  乙方建筑工具进场后,由甲方看管,丢失被盗由甲方承担

  施工图纸有甲方提供,施工方案由甲乙双方共同协商,协商期间不耽误工程进度。

  乙方权利及责任

  乙方负责建房所需工具,机械、模板等建筑用品。

  按图施工或与甲方协商施工保证工程质量。

  安全施工:承担由于乙方安全不力造成事故的责任和因此发生的费用

  建筑款与结算方式

  甲方按实际建筑面积每平方米100元支付给乙方。

  2、付款方式:乙方开工后,甲方预付工程款5000元,基础完工后预付工程款10000元,一层主体完工后预付款5000元,二层主体完工后付工程款10000元,三层主体完工后付工程款10000元,工程全部完工后余款全部付清。

  五、 本协议条款甲乙双方签字后生效,在竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付给甲方后即告终止。

  六、本协议正本两份,具有同等效力,由甲乙双方签字后分别保存。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

Q2:木工承包合同

原发布者:尚阅科技

合同编号:_________木工承包合同甲方:_________________________乙方:_________________________签订日期:______年_____月_____日木工承包合同甲方:(简称:甲方)乙方:(简称:乙方)经甲乙双方共同协商,甲方将项目工程以包工,包制模,铁钉,铁线,电缆,电锯电片及机械所有的电缆电线工具,包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工,为安全保质保量金,工程结束后给予返还.一,承包单价;乙方所承包的木工工程,其单价按建筑面积的()元/㎡(包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体),按此单价为最终结算价,甲方不另追加乙方任何费用,面积计算以图纸为准.二,承包范围;乙方按设计图纸,设计变更完成该工程所有的木工工程,(含附属零星工程木工及基础设施的制安,负责工程完工后,所有的模板,方条,顶木,步步紧,方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好).三,乙方负责:1.乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人,机械工具辅助材料,熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列,进度计划国家品质标准施工.2.服从项目管理人员及施工员统一指挥,调配和检查,遵守项目人员制定的各项规章制度,不准随意浪费甲方原材料,如发现乙方随意浪费,甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿.3.乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的,发现一次罚款5元,累次不改甲方有权单方面终止合同,乙方按实际完成工程量的60%结算,并自动退场.2.按合同约定按时支付工程款.年

木工班组单项承包协议

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国建筑法》、《合同法》、《劳动法》等法律法规的相关规定,为确保工程进度与质量经双方友好协商,双方在平等、互利的原则下,特制订本协议:

  一、工程概况:

  1、工程名称: 。

  2、工程概况: 结构,建筑面积 ㎡,建筑高度为 m。

  二、承包内容:

  1、乙方负责与本工程所有现浇砼、预制砼构件的模板制作、安装。

  2、工程用工及辅材(即钉子、铁丝、马钉、蝴蝶扣、丝杆及预埋套管的制作、安装);工程中的设计变更,工程量的增减均包括在乙方工作内容中的风险范围内。

  3、乙方负责模板的制作、安装、修整、刷脱模剂(涂防腐剂等)、堆放等;

  4、乙方负责与模板分项工程相关的安全文明施工用工及其他杂工,包括每层拆模后,负责楼面的清理工作;模板工程完工以后应将模板清理干净,并将各种材料分类堆码在场地指定处,必须堆放整齐。

  5、乙方负责施工期间本施工班组施工人员的住宿、生活费、生活用水用电费用。

  6、乙方负责模板工程的定位放线和标高测设、弹线等工作;柱、墙、梁定位卡的焊接。配合甲方施工员的检测。

  7、服从本工程项目部的统一指挥和安排。

  三、单价和付款方式:

  1、按甲方提供的图纸范围内,以工程建筑面积用量计算(按定额建筑面积计算规则计算)按 元/㎡结算工程造价(大写: );建筑面积若因设计变更引起的增减部分根据项目部与建设单位最终结算而定。

  2、如本工程无安全事故发生且质量、进度满足甲方要求则甲方给予乙方班组

  元的奖励。

  3、付款方式:按照工程进度付款,即完成基础至二层付已完工程量的 %;三层至七层付已完成工程量的 %,主体结构经质监部门验收合格后 天内付齐工程款总价的 %,余 %工程竣工验收达到合同要求的质量标准后一次性付清。

  四、进度要求:

  乙方必须满足甲方整体工程进度要求,无论何时需要加班时,乙方必须按甲方现场负责人的要求进行加班,否则造成的一切损失和工期的延误损失由乙方负责。

  五、作业人员:

  乙方根据工程需要在 年 月 日前,乙方要向甲方准备作业人员不少于 - 人须满足工程进度的工程管理的需要,配备相关专业管理人员。

  六、质量要求:

  1、模板工程必须按图纸要求、施工规范的规定和施工技术人员的交底严格施工,模板的制作与安装必须符合设计要求和施工规范的规定,根据项目部与建设方签订的合同本工程必须达到优良工程的验收标准。

  2、如因模板支撑不牢固或其它因乙方原因导致走模、跑模、漏浆、烂脚、蜂窝麻面等质量问题,造成的一切损失由乙方负责,并处以 元/次的罚款。

  3、乙方需提供满足建设和监理单位要求并符合优良工程评定的合格产品,如果乙方在施工中造成返工,其损失的金额和罚款均从承包款中扣除。

  七、甲方的权利和义务:

  1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

  2、负责在乙方自检后组织施工检查、验收,监督乙方人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

  3、负责本工程中各工种、工序间的协调与配合,乙方在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的,甲方应提出整改意见,督促乙方进行整改。

  八、乙方的权利和义务:

  1、乙方对照与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质,身体和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。

  2、乙方需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、住址、工种、级别及身份证号码),作为本合同附件。

  3、在施工生产过程中,承包人必须保证人员的相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于50%,(变动的人员也须进行备案登记)服从甲方的统筹安排,统一调动。

  4、乙方确认 为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。

  5、乙方必须遵守发包人项目部制定的各项施工现场管理制度和各项规定,并服从甲方项目部的各项指令。

  6、为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、工作服、手套及其他相关的防护用品)。

  九、安全施工:为确保工程顺利完成,所有施工人员要提高安全意识,必须遵守如下几点,如有违反下列任何一条的将处以50~200元的罚款,甲方直接将罚款从工程款扣除。

  1、施工前,施工人员必须认真检查所有的施工设备是否能正常运转,发现故障要及时维修,防止事故的发生;

  2、专人持对讲机与塔吊司机联系,提升运输材料时,用专用吊绳、严禁用铁丝、严禁超载,注意材料码放平衡,防止材料失衡后从空中坠落;

  3、施工人员进入施工场地必须正确佩戴安全帽,不准穿硬底鞋和拖鞋作业,不准酒后作业,不允许加通宵晚班的施工人员连续作业;

  4、所有施工人员不得停留在脚手架内休息或打电话等,不允许施工人员将施工材料、工具闲置在脚手架内;

  5、乙方施工人员施工时疏忽大意或操作不当造成自身受伤全部费用自理,造成他人受伤应赔付100%的费用;

  6、乙方所有施工人员必须严格遵守工地的各项规章制度; 乙方应遵守国家现行的安全规范,精心组织施工,确保施工绝对安全。在施工过程中,如有安全事故发生,产生的一切费用(医疗费,误工费,营养费,陪护费等)5000元以内全部有乙方负责,超过5000远的乙方负责5000元。乙方所发生的一切民事及经济纠纷概由乙方负责(所需资金先由甲方垫付,由乙办理借款手续,以后从工程款中扣除)。

  7、乙方所有施工人员必须严格遵守工地的各项规章制度。

  十、文明施工

  1、规范管理,文明施工,在施工中始终保持工场地整洁,材料堆码整齐,各类材料应堆放在指定的地点,做到井然有序。

  2、脚手架内严禁堆放任何施工材料或工具。

  3、杜绝打架斗殴事件的发生,如果有发生,交由当地派出所处理,并处500~2000元罚款。

  4、乙方在施工中必须与各工种间协调配合,不能产生冲突。如有冲突,必须共同协商解决,如因此造成的损失,由乙方负全责,并处以一定的罚款。

  5、严格服从甲方现场统一管理,所有施工人员不得变卖工地上的任何物品(包括水泥袋,废铁丝,废钢筋等)。

  十一、特别约定:施工过程中,乙方须服从甲方的现场管理,施工中因乙方施工质量问题造成建设单位或监理单位下达停工整改通知的,乙方必须无条件整改合格,甲方视情况给予乙方罚款500元至5000元。

  本协议一式两份,双方各一份。签字后生效,未尽事宜双方协商共同解决。

  甲方: 乙方:

   年 月 日

建筑劳务分包合同(防水工程)--简洁版--仅作参考 施工合同(主体)范本--简洁版--仅作参考

  建筑劳务分包合同(木工)--简洁版--仅作参考个人 2010-04-01 11:01:22 阅读330 评论0 字号:大中小

  劳 务 分 包 合 同(模板工程)

  甲方: 省建筑工程有限责任公司

  乙方:

  为保证双方合法权益,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协调一致,订立本合同。

  一、 施工内容:

  1、 工程名称:

  2、 工程内容:模板工程

  二、 承包方式:

  1、 承包人工费按平米包干,每平方米建筑面积 元(阳台面积按一半计算建筑面积)。

  2、 乙方自备工具、材料有:电锯、电刨子、白线、墨汁、水平尺、安全帽。

  3、 承包内容:

  乙方所承担承包工程内的所有木工活(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活,待工程完工时,负责把钉子起完,木材放整齐。自焊楔余子,负责装卸返库。

  4、管理内容:

  1) 遵守公司的各项规章制度,服从领导、听从指挥。

  2) 无论任何班组如有工人偷、盗工地材料,罚款及后果由承包人承担。

  3)承包队所承包工程实行全过程管理,即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。

  三、 合同工期:自 年 月 日开工

  至 年 月 日竣工

  四、 质量标准:合格

  1)、严格按设计要求施工,必须满足规范规定。

  2)、对工程质量超出允许偏差,甲方对乙方严格处罚。

  3)、造成严重后果的,发生的一切经济损失由乙方负责。

  五、 安全标准:安全无事故施工

  1、 严格执行安全操作规程,不违章作业。班长做好班前安全交底,做到“三不伤害”,杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工,发生伤亡事故除追究乙方责任外,并按有关规定罚款,造成经济损失及严重后果,乙方自负。

  2、 严格执行公司安全生产有关各项条例。

  六、 材料管理:

  1、 执行材料消耗定额。

  2、 限额领料,乙方必须指派专人领料。

  3、 超出限额消耗材料,用料不合理,材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担,甲方按原价从乙方承包费中扣取。

  七、 现场管理:

  1、 施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用,加倍从乙方承包费中扣取。

  2、 甲方负责乙方所有的材料运到现场,乙方负责卸车并入库,堆放整齐,文明施工。

  八、 付款方式:

  施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款,待竣工验收达到质量标准,其材料消耗、工期、安全各项均达到要求标准后,付款总额达到70%,年底前再付20%,余下10%在次年7月1日前结清。

  九、 违约责任:

  1、 对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。

  2、 竣工验收后,如乙方达不到验收标准,扣罚承包费用的20%。

  3、 对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失,由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用,全部由乙方负责。

  4、 乙方未按合同工期完成者,每延误一天扣罚承包费2%。

  5、 若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工,工期相应顺沿。

  十、 本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。

  十一、 本合同一式五份,甲方四份,乙方壹份,自双方签字盖章后生效。

  合同终止条件:

  1、 乙方按甲方要求完成各项指标,甲方付清承包费后合同自然终止。

  2、 甲方中途辞退乙方或乙方中途不干,本合同随之终止。

  甲 方: 乙 方:

  负责人: 负责人:

  2005年 月 日

Q3:建设工程劳务分包合同样本?

编号:______________

发包人:_____________________________________

承包人:_____________________________________

分包工程名称:_______________________________

施工地址:____________________________区(县)

发包人(全称):________________________________

承包人(全称):________________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容

1.1 工程名称:______________________________________________

1.2 工程概况:______________________________________________

1.3 分包工作内容:__________________________________________

范围包括:__________________________________________________

1.4 工程监理单位(全称):________________________________

第二条 作业人员

承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

第三条 合同工期

开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。

第四条 合同价款

4.1 合同价款为:_________元(人民币)�大写:_________元�

4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):

经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:

()4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。

()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:

①定额工资单价为:

瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;

砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;

水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;

②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;

③分项工程承包:

外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;

水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;

内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________. �

4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)��

4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。

4.3 对合同价款内容的明确:_______________________________________

第五条 合同价款的结算和支付

5.1 结算、决算资料:

5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

5.2 合同价款的结算和决算:

5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。

5.3 合同价款的支付:

5.3.1 合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。

5.3.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

5.3.4 办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

6.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:

6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

6.2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.

第七条 工程质量、验收与保修

7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。

7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。

7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。

7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.

第八条 工期延误

8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。

a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;

b.设计变更和工程量增加;

c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;

d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;

e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;

f.发包人同意工期顺延的其他情况。

8.2 承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。

8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:

第九条 文明施工

9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。

9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。

9.3 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________.

第十条 材料机具供应

10.1 本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________

承包人自备的工具为:______________________________________________ 双方确认防护用具由______________承担。

10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。

10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。

10.4 对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________

第十一条 文物保护

对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。

第十二条 发包人的权利及义务

12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

12.2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。

12.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。

12.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。

12.6 负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。

12.7 负责组织工程的验收工作。

12.8 本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。

第十三条 承包人的权利和义务

13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。

13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。

13.3 在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。

13.4 当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。

13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。

13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。

13.7 承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。

第十四条 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。

14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。

14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

14.1.4 发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。

14.2 承包人违约责任

14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。

14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。

第十五条 合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):

1.向北京仲裁委员会申请仲裁。

2.向___________人民法院起诉。

第十六条 合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。

第十七条

本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。

第十八条

本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。

在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。

Q4:工程合同范本

建筑工程分包合同范本

  总包方:____(以下简称甲方)

  分包方:____(以下简称乙方)

  第一条 工程项目

  一、工程名称:____

  二、工程地点:____

  三、工程编号:____施工许可证号:____营业执照号:____

  四、分包工程范围及工程量(附预算书)

  五、分包工程期限 年 月 日开工、 年 月 日竣工。

  六、分包工程人工费用____元。

  七、乙方投入工种及人数 人。

  第二条 工程结算

  按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人15元计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。

  第三条 工程质量

  甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

  第四条 安全生产

  一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

  三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

  第五条 生活管理

  一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤,甲方按定量提供。

  二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。

  第六条 分包工程人工费单价

  一、单位工程分包,每预算工日为 元。实行单方平方人工费包干,每平方米 元。

  二、单项内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为 元。达到合格的每预算工日为 元。实行分项人工费包干每平米 元。

  三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为 元。

  四、清工每工日为 元。

  五、全日停工、待料,停水、停电,清工工日为 元。

  六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包)为 元。

  七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为 元。

  八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表)。

  第七条 材料供应管理

  乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁。

  第八条 施工机具

  一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。

  二、手持操作工具,由乙方负责。

  三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。

  四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械一般配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

  第九条 现场管理

  一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

  二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

  三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。

  第十条 违约责任

  一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。

  二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

  三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。

  四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。

  第十一条 附则

  一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。

  二、本合同一式 份。甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送 备案。

  三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。

  四、双方商定的其他条款:

  1.

  2.

  3.

  4.

  第十二条 合同附件及有效期

  一、合同附件:

  1.工程预算书;

  2.

  3.

  二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。

  ┌———————————┬————————————┬—————————┐

  │总包单位:(盖章) │分包单位:(盖章) │鉴(公)证机关 │

  │ │ │ │

  │法定代表人:(盖章) │法定代表人:(盖章) │ (盖章) │

  │ │ │ │

  │单位地址: │单位地址: │ │

  │ │ │ │

  │开户银行: │开户银行: │编号 │

  │ │ │ │

  │帐 号: │帐 号: │ │

  │ │ │ │

  │电 话: │电 话: │ 年 月 日 │

  └———————————┴————————————┴—————————┘

  本合同签订日期 年 月 日

  分包工程( )算书 合同号

  总包单位:(盖章) 分包形式:

  分包单位:(盖章) 工程项目名称: 第 页

  ┌—————————————┬—————————┬————————┬—┐

  │ 工程项目 │ 预算工程 │ 费用(元) │备│

  ├————┬——┬——┬——┼————┬————┼————┬———┤注│

  │定额编号│名称│单位│数量│单位用工│合计工日│工日单价│人工费│ │

  ├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤

  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │9 │

  ├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤

  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

  ├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤

  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

  ├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤

  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

  ├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤

  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

  └————┴——┴——┴——┴————┴————┴————┴———┴—┘

  审核 计算 年 月 日

我们总公司用的最规范的范本

工程承包合同 http://www.fanben321.cn/down/html/?35.html

Q5:关于劳务合同

如果公司程序不违法,你起诉也没用。

   劳动法第四十一条   有下列情形之一,需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的,用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见后,裁减人员方案经向劳动行政部门报告,可以裁减人员:

    (一)依照企业破产法规定进行重整的;

    (二)生产经营发生严重困难的;

    (三)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的;

    (四)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的。

    裁减人员时,应当优先留用下列人员:

    (一)与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的;

    (二)与本单位订立无固定期限劳动合同的;

    (三)家庭无其他就业人员,有需要扶养的老人或者未成年人的。

    用人单位依照本条第一款规定裁减人员,在六个月内重新招用人员的,应当通知被裁减的人员,并在同等条件下优先招用被裁减的人员。